Arrêté ministériel n° 613 MEF-DGF-BM du 7 février 2007 portant résiliation du marché T/170/FM du 31 décembre 2003. Entreprise: « C.S.T.P. » Pikine Route des Niayes, parcelle n° 7749 Dakar
Arrêté ministériel n° 613 MEF-DGF-BM du 7 février 2007 portant résiliation du marché T/170/FM du 31 décembre 2003. Entreprise: « C.S.T.P. » Pikine Route des Niayes, parcelle n° 7749 Dakar
Article premier
- Est prononcée la résiliation du marché T/170/FM, approuvé le 31 décembre 2003.
Art 2
Il sera fait application des pénalités de retard. La plus-value résultant d'un éventuel marché de substitution sera à la charge de la soci&e
Arrêté ministériel n° 613 MEF-DGF-BM du 7 février 2007 portant résiliation du marché T/170/FM du 31 décembre 2003. Entreprise: « C.S.T.P. » Pikine Route des Niayes, parcelle n° 7749 Dakar
Arrêté ministériel n° 613 MEF-DGF-BM du 7 février 2007 portant résiliation du marché T/170/FM du 31 décembre 2003. Entreprise: « C.S.T.P. » Pikine Route des Niayes, parcelle n° 7749 Dakar
